元。
A.137.70 B.155.25 C.186.30 D.207.00 【答案】A
【解析】3000÷4000=75%,工程量减少超过15%,需对单价做调整。 P2×(1-L)×(1-15%)=600×(1-10%)×(1-15%)=459万元
P0 权重系数 基准日价格或指数 现行价格或指数 A.-30.3 B.36.45 C.112.5 D.130.5 【答案】B 【解析】P0=1500×{(0.3+[0.1×(90÷80)+0.1×(102÷100)+0.15×(120÷110)+0.15×110÷120)+0.20×120÷115)]-1}=36.45万元 56.根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,只能获得工期补偿的是( )。 A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备 人工 0.10 80元/日 90元/日 钢材 0.10 100 102 水泥 0.15 110 120 砂石料 0.15 120 110 施工机具使用费 0.20 115 120 定值 0.30 — — B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工 C.因发包人原因导致工程试运行失败 D.异常恶劣的气候条件导致工期延误 【答案】D 【解析】异常恶劣的气候条件导致工期延误是属于不可抗力,只索赔工期。 57.关于施工过程中的现场签证,下列说法中正确的是( )。 A.发包人应按照现场签证内容计算价款,在竣工结算时一并支付 B.没有计日工单价的现场签证,按承包商提出的价格计算并支付 C.因发包人口头指令实施的现场签证事项,其发生的费用应由发包人承担 D.经发包人授权的工程造价咨询人,可与承包人做现场签证 【答案】D 【解析】关于A,承包人应按照现场签证内容计算价款,报送发包人确认后,作为增加合同价款,与进度款同期支付。关于B,如果现场签证的工作没有相应的计日工单价,应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量及其单价。关于C,合同工程发生现场签证事项,未经发包人签证确认,承包人便擅自实施相关工作的,除非征得发包人书面同意,否则发生的费用由承包人承担。承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的,发包人应及时以书面形式向承包人发出指令,提供所需的相关资料;承包人在收到指令后,应及时向发包人提出现场签证要求。关于D,现场签证是指发包人或其授权现场代表包括(工程监理人、工程造价咨询人)与承包人或其授权现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。 58.某施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为( )元。 A.1500 B.2500 C.4500 D.5500 【答案】C 【解析】各事件处理结果如下: (1)异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔。 (2)抢修道路用工的索赔额:20×200=4000(元) (3)停电导致的索赔额:10×200×25%=500(元) 总索赔费用=4000+500=4500(元) 59.关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。 A.在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任 B.若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿 C.若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿 D.若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿 【答案】B 【解析】共同延误的处理。在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为“共同延误”。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则: 1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。 2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。 3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。 4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。 60.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程计量,下列说法中正确的是( )。 A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量 B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量 C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量 D.总价合同应按实际完成的工程量计算 【答案】A 【解析】关于A,工程计量的范围包括:工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容;合同文件中规定的各种费用支付项目,如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等。关于B,因异常恶劣天气造成的返工工程量应给予计量,关于C,成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量。关于D,总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 61.关于施工合同工程预付款,下列说法中正确的是( )。 A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款 B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利 C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少 D.预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关 【答案】D 【解析】关于A,预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。关于B,起扣点计算法对承包人比较有利,最大限度地占用了发包人的流动资金,但是,显然不利于发包人资金使用。关于C,预付款一般逐月从工程进度款中扣除,预付款担保的担保金额也相应逐月减少。 62.关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的( )。 A.期中进度款的支付比例,一般不低于期中价款总额的60% B.期中进度款的支付比例,一般不高于期中价款总额的80% C.综合单价发生调整的项目,其增减费在竣工结算时一并结算 D.发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款 【答案】A 【解析】进度款的支付比例按照合同约定,按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%,因此,A正确,B错误。综合单价发生调整的,以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款,C错误。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议,发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。 63.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的,承包人正确的做法是( )。 A.将该工程自主拍卖 B.将该工程折价出售 C.将该工程抵押贷款 D.催告发包人支付,并索要延迟付款利息 【答案】D 【解析】发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的,承包人可催告发包人支付,并有权获得延迟支付的利息,D正确。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的,除法律另有规定外,承包人可与发包人协商将该工程折价,也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。 64.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限,下列说法中正确的是( )。 A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔 B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔 C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止 D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止 【答案】D 【解析】承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔,A错误。承包人在提交的最终结清申请中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔,B错误。提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止,C错误,D正确。 65.调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径,下列关于调解的说法中正确是( )。 A.承包人对调解书有异议时,可以停止施工 B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件 C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人 D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止 【答案】C 【解析】除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中做出修改,或合同已经解除,承包人应继续按照合同实施工程,A错误。如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书,而任一方在收到调解书后28天内,均未发出表示异议的通知,则调解书对发承包双方均具有约束力,B错误。合同履行期间,发承包双方可以协议调换或终止任何调解人,但发包人或承包人都不能单独采取行动,C正确。在最终结清支付证书生效后,调解人的任期即终止,D错误。 66.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是( )。 A.工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款 B.工程竣工验收不合格、但修改后合格,发包人要求承包人承担修复费用 C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款 D.承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理 【答案】C 【解析】A选项,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。B选项,修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持。C选项,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。D选项,承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持。 67.根据《建设项目工程总成本合同示范文本(实行)》(GF-2011-0216),下列变更事项,属于采购变更的是( )。 A.对设备规格和数量的调整 B.改变检查、检验、检测、试验地点 C.重新进行竣工试验 D.对配套工程系统的工艺调整 【答案】B 【解析】采购变更的范围包括:①承包人已按合同约定的程序,与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等,发包人通知承包人选择另一家供货商;②因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更;③发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验;④发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量;⑤上述变更所需的附加工作。 68.根据FIDIC《施工合同文件》(1999版)通用合同条件,关于发包人对保留金的保留和返还,下列说法中正确的是( )。 A.每次其中支付时扣留2.5%~5%作为保留金 B.签发整个工程的接收证书后,返还40%的保留金 C.工程最后一个缺陷通知期满后,返还剩余的保留金 D.如承包人有尚未完成的工作,不应返还剩余的保证金 【答案】C 【解析】在国际工程实践中,每次期中支付时,扣留的百分比一般为5%~10%,累计扣留的最高限额一般为中标合同价的2.5%~5%。在工程的最后一个缺陷通知期期满后,保留金的余额应立即支付给承包商。如果在返还保留金时,承包商尚有任何工作仍需完成,工程师有权在此类工作完成之前扣发与完成工作所需费用相应的保留金余额。 69.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的资料包括( )。 A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告 B.施工单位签署的质量合格文件 C.竣工结算报告 D.施工单位签署的工程保修书 【答案】D 【解析】此题考查的是竣工验收的条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容。(2)有完 整的技术档案和施工管理资料。(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告。(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(5)有施工单位签署的工程保修书。 70.下列竣工财务决算说明书的内容,一般在项目概况部分予以说明的是( )。 A.项目资金计划及到位情况 B.项目进度、质量情况 C.项目建设资金使用与结余情况 D.主要技术经济指标的分析、计算情况 【答案】B 【解析】项目概况一般从进度、质量、安全和造价方面进行分析说明。进度方面主要说明开工和竣工时间,对照合理工期和要求工期分析是提前还是延期;质量方面主要根据竣工验收委员会或相当一级质量监督部门的验收评定等级、合格率和优良品率;安全方面主要根据劳动工资和施工部门的记录,对有无设备和人身事故进行说明;造价方面主要对照概算造价,说明节约或超支的情况,用金额和百分率进行分析说明。 71.某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用名义如下表所示。则K车间应分摊的建设单位管理费为( )。 项目名称 建设项目 K车间 A.70 B.75 C.84 D.105 【答案】C 【解析】应分摊的建设单位管理费=(2000+500+1500)÷(6000+1000+3000)×210=84万元 72.关于工程质量保证金,下列说法中正确的( )。 A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5% B.已经缴纳履约保证金的,不得同时预留质量保证金 C.采用工程质量保证担保的,预留质保金不得高于合同价的2% D.质量保证金的返还期限一般为2年 建筑工程费(万元) 6000 2000 安装工程费(万元) 1000 500 需安装设备费(万元) 3000 1500 建设单位管理费(万元) 210 【答案】B 【解析】关于A,质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%。A错误,采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的,发包人不得再预留质量保证金。C错误,关于D,发包人在接到承包人返还质量保证金申请后,应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当按照约定将质量保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的,发包人应当在核实后14天内将质量保证金返还承包人,逾期未返还的,依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后14天内不予答复,经催告后14天内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容